河北省邯鄲市邯山區(qū)人民法院
民事判決書
（2018）冀0402民初3294號
原告：***，男，****年*月**日出生，漢族，住***。
委托訴訟代理人：王劍平，河北奉法律師事務所律師。
被告：***，女，****年*月**日出生，漢族，住***。
委托訴訟代理人：***，男，河北十力律師事務所律師。
原告***與被告***裝飾裝修合同糾紛一案，本院受理后，依法適用普通程序，公開開庭進行了審理。原告***及委托訴訟代理人王劍平，被告***委托訴訟代理人***均出庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
***向本院提出訴訟請求：1、判令***立即支付拖欠的裝修工程尾款70000元及利息（利息按照本金70000元，自起訴之日起按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算至判決確定的履行期限之日止）；2、本案受理費及其他費用由***承擔。事實與理由：2017年11月2日，經(jīng)中間人介紹，原、被告雙方簽訂《裝修合同》一份，主要約定：原告以包工、包料的方式承包***的裝修工程（該裝修工程是位于邯山區(qū)***的婚紗攝影門市），裝修工程款為26萬元，支付方式為工程竣工驗收合格之日起三個月內(nèi)如未有異議，則付清全部工程款，工程期限為35天即自簽訂合同當日的2017年11月2日至2017年12月7日；并對竣工驗收方式、違約責任、保修期限等作了約定。合同簽訂后，原告馬上組織人員入場施工，付出了艱苦的勞動，終于如期竣工，***對該裝修也很滿意，先后支付工程款19萬元，竣工不久后被告就入住，開始正式營業(yè)，從來沒有提出異議。但令原告想不到的是，剩余7萬元尾款，起初***說資金緊張，讓原告等等，后來在原告的一再催討下，***不講誠信，狡辯說該工程有質(zhì)量問題，剩余尾款不再支付。為保質(zhì)保量按期完成該工程，原告除自己墊付了大量的資金（這些資金中很大一部分是借別人的）外，還從材料供應商處賒欠了大量的裝修材料，現(xiàn)在***無理拒不支付工程款，致使原告無法歸還借款，無法支付雇傭人員的工資和拖欠的材料款，每日都背負承重的壓力，提起訴訟，請依法支持訴求。
***辯稱，1、原告無資質(zhì)，雙方簽訂的合同系無效合同；2、工程沒有按時完工；3、工程驗收不合格；4、***擅自變更裝修材料，將“自溜平”材料更換成“木地板”材料；店面未進行破頂裝修，5、原告不適格，依法駁回原告訴訟請求。
當事人圍繞訴訟請求依法提交了證據(jù)，本院組織當事人進行了質(zhì)證，***圍繞訴訟請求依法提交證據(jù)如下：1、身份證一份；2、裝修合同一份，證明合同約定的裝修內(nèi)容。3、光盤一張，證明該店經(jīng)營中的情況。以上證明按合同約定已經(jīng)完工；裝修已經(jīng)完成并驗收合格。燈箱、顯示屏、水晶燈、廣告字等裝修不在合同約定的裝修范圍內(nèi)；是對方要求將自流平改為木地板，木地板的裝修費用比自流平費用要高，被告一直在付著裝修款，從來沒有提過我擅自改變的事，是被告現(xiàn)不想付款提出的敷衍理由；合同沒有約定“店面破頂裝修”店面裝修合同，系***無中生有；裝修工程沒有質(zhì)量問題，商場驗收合格后才能開業(yè)，不合格不讓開業(yè)，***早已經(jīng)開業(yè)使用門市，不存在質(zhì)量問題。***質(zhì)證：對證據(jù)都無異議，甲方簽訂的合同違反建筑法規(guī)定，***沒有施工資質(zhì)，第四款第一條證明了工程內(nèi)容的變更需要雙方簽訂補充協(xié)議，由乙方開具施工令變更，這一條證明了原告將水泥自流平變成木地板，將破頂重裝變成重新粉刷，存在偷工減料，原告屬于私自變更合同內(nèi)容；該合同第六條第二款工程完工乙方應通知甲方驗收，我方?jīng)]有接到書面驗收通知；該合同第五條第一款，乙方責任不按期完工的工期不順延……證明了被告的反訴要原告承擔責任；合同第六條第五款，保修期五年，要求承擔質(zhì)量不合格，并賠償損失；第八條第一款，該條證明原告在施工過程中未按照圖紙要求施工承擔責任。
***提供證據(jù)：1、裝修設計施工圖12張，證明目的：本案合同依據(jù)該施工圖進行施工，該圖PL-03號裝修地面要求水泥自流平地面，白色鏡鋼，***沒有按施工圖紙施工，擅自使用木地板；該圖紙PL-04這一圖紙要求破頂重新裝頂，***在原頂鋼架上噴深紅色乳膠漆，沒有破頂重裝，屬違約；PL-05就燈位布置圖要求重整的費用；2、整改通知單一份，證明邯鄲浙商義烏小商品批發(fā)城有限公司經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)義烏印象婚紗店多處裝修施工存在問題并經(jīng)過多次提醒仍沒有整改到位，故予以處罰，證明裝修存在質(zhì)量問題；3、2018年3月14日驗收情況通知一份，商場工作人員對義烏印象婚紗店裝修施工情況實地檢查驗收，發(fā)現(xiàn)存在部分照明線路未按規(guī)范要求穿絕緣護管等問題，證明至今未驗收；4、裝修質(zhì)量不合格照片10張店面裝修合同，證明工程多處不合格；5、裝修要求效果圖照片6張，證明施工圖紙和效果圖配套，顯示屏、燈、發(fā)光體包含在裝修工程中，但原告沒有做此工作；6、工程款收到條9張及微信轉(zhuǎn)賬記錄一張，分別證明***于2017年11月2日付款20000元、2017年11月3日付款30000元、2017年11月16日付款20000元、2017年11月20日付款20000元、2017年11月24日付款30000元、2017年11月29日付款30000元、2017年12月7日付款20000元、2017年12月18日付款10000元、2017年12月26日付款10000元微信轉(zhuǎn)賬，共計190000元給的是現(xiàn)金。
2017年12月18日證明，底下有一句話，證明原告收到裝修款兩萬，且當時未完工，進一步證明延誤工期的事實；7、當庭提交清單一份。***質(zhì)證，PL-03設計圖紙為自流平，但裝修中經(jīng)被告要求換成木地板，木地板價值高于自流平，從常理上分析我方不會擅自增加成本變更；PL-04根據(jù)現(xiàn)有圖紙沒有約定破頂重裝要求；PL-05是對方要求進行的輕微變動，我方的裝修不影響對方的使用。對整改通知單和2018年3月14日驗收情況通知質(zhì)證意見如下：1、第三方不是合同當事人，其證明只能證明被告店面存在上述問題，不能證明是由原告造成的；2、效果圖只是預期整體效果圖，不是裝修合同的組成部分；3、對工程款收到條及微信轉(zhuǎn)賬記錄，微信轉(zhuǎn)了1萬元與收條系同一筆，以收條為準。莫寒廣告服務部安裝的東西不是裝修合同中約定裝修工程內(nèi)容；現(xiàn)在***已經(jīng)開業(yè)，是驗收合格以后，商場才讓***開的業(yè)。
本院經(jīng)審理認定事實如下：2017年11月2日，***、***簽訂《裝修合同》一份，合同約定：第一條工程地點：邯鄲市義烏小商品五樓工程裝飾裝修面積：750平方米工程承包：甲方付給乙方大包（包工、包料全部材料）款項26萬元；工程期限為35天即自簽訂合同當日的2017年11月2日至2017年12月7日；……第六條6.2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方街道竣工驗收通知后三日內(nèi)組織驗收。逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任?！谄邨l……7.3工程竣工驗收合格之日起三個月內(nèi)如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。第八條違約責任8.1合同經(jīng)雙方簽字生效后，必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議……第九條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂后，***對店鋪進行了裝修。***給***付款情況：于2017年11月2日付款20000元、2017年11月3日付款30000元、2017年11月16日付款20000元、2017年11月20日付款20000元、2017年11月24日付款30000元、2017年11月29日付款30000元、2017年12月7日付款20000元、2017年12月18日付款10000元、2017年12月26日付款10000元，共計支付19萬元。另查明，***已投入使用裝修店鋪義烏印象婚紗店。
上述事實有原、被告身份證、裝修合同、收條及庭審筆錄等經(jīng)當庭質(zhì)證在案佐證，可以作為認定本案事實的依據(jù)。
本院認為，依照《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)的，建設工程施工合同無效。本案中，***將涉案裝修工程發(fā)包給不具有施工資質(zhì)的***，雙方簽訂的《裝修合同》無效。但***已實際為***進行了裝飾裝修，***辯稱***裝修不符合合同約定存在質(zhì)量問題，雖提出鑒定，但經(jīng)多次要求提供鑒材，被告未提供，依法其承擔不利法律后果。***亦無其他相應證據(jù)證明裝修不符合合同約定，并***為***裝修的義烏印象婚紗店，***已投入使用，故對***的辯稱不予采信。依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十三條規(guī)定，***對***裝飾裝修工程款應予支付。對于***微信轉(zhuǎn)給***1萬元，***認為該微信與隨后打的收條系同一筆收款，從雙方結(jié)算的習慣看系以收條為收款方式，從日常生活邏輯和雙方結(jié)算習慣方式看，***微信轉(zhuǎn)賬系轉(zhuǎn)賬給“感恩”，***出具收條合乎情理，該筆微信款1萬元與原告隨后打的收條系同一筆付款予以采信。故***尚欠***裝修尾款7萬元，***應予給付***。原告主張自起訴之日起未付款利息符合法律規(guī)定依法予以支持。
綜上所述，依照《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百一十二條、第二百六十九條、最高人民法院《關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條、第十三條規(guī)定，判決如下：一、***于本判決生效之日起十日內(nèi)給付***裝修工程款70000元及利息（利息以70000元為基數(shù)自2018年9月18日至工程款付清之日。2019年8月20日前的利息按照按中國人民銀行同期同類貸款利率計算，2019年8月20日之后的利率按照全國銀行同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率計算）；
二、駁回***其他訴訟請求。
如未按本判決指定的期間履行給付金錢的義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付延期履行期間的債務利息。
案件受理費1550元，由***負擔。
如不服本判決，可在本判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提交副本，上訴于河北省邯鄲市中級人民法院。
審判長苗冬梅
人民陪審員馬華民
人民陪審員葛揚揚
二零二零年六月二十九日
書記員劉雪
以上內(nèi)容由用戶投稿，彬迪地板進行整理發(fā)布，希望對大家有所幫助，如有侵權(quán)，請聯(lián)系我們進行刪除。
裝修材料一站式解決方案商
